A. Deltaplan s- - Opgave van de tussen 1 oktober 1958 en 1 januari 1959 door het Rijk gesloten onderhandse overeenkomsten Nummer van de overeenkomst Datum Omschrijving der werken Aannemingssom Aannemer 195 DED 28-10-1958 Te verlenen vergoeding aan Oud Gereformeerde Gemeente te Krimpen a/d IJssel voor schade aan het aan haar in eigendom toebehorend per ceel als gevolg van het maken v/d Stormvloedkering in de mond van de Hollandsche IJssel f 32 802,19 Oud Gereformeerde Gemeente te Krimpen a/d IJssel 204 DED 6-12-1958 Te verlenen vergoeding aan C. van der Giessen's Werktuigenfabriek N.V. te Krimpen a/d IJssel voor schade a/d aan haar in eigendom toe behorende woning als gevolg van maken stormvloedkering Hollandsche IJssel 275.— C. v d. Giessen's Werktuigenfa briek N.V. te Krimpen a/d IJssel 207 DED 27-10-1958 Te verlenen vergoeding aan J. J. van Buren te Krimpen a/d IJssel voor schade aan het hem in eigendom toebehorende perceel te Krimpen a/d IJssel als gevolg van het maken stormvloedkering Hollandsche IJssel 1 125, J. J. van Buren te Krimpen a/d IJssel 208 DED 4-10-1958 Levering van betonglooiingblokken dik 15 cm met bijbehorende onder en bovenhanden van beton t.b.v. de aanleg van een dijk vanaf de dam in Hellegat naar Overflakkee 233 975,— N.V. Handel, Industrie en Scheep vaartmij. „De Hoop" te Terneuzen 209 DED 4-10-1958 Levering van betonglooiingblokken dik 15 cm met bijbehorende onder en bovenhanden van beton t.b.v. de aanleg van een dijk vanaf de dam in Hellegat naar Overflakkee 187 506,60 Pit Beton N.V. te Middelburg 210 DED 4-10-1958 Overeenkomst tot wijziging van de regie-overeenkomst no. 189 DED, dd. 9-7-1958 voor het opbouwen van 6 houten gebouwtjes en een plaat ijzeren garage op een terrein nabij de Wilhelminahaven te Schiedam N.V. de Erven W. Aleman te Schie dam 211 DED 4-10-1958 Het leveren van Gelders rijshout te Hellevoetsluis 49 640,— N.V. T. en P. de Klerk te Werken dam 212 DED 6-10-1958 Het vervaardigen en bedrijfsvaardig opleveren van een boorponton 10 094,43 Firma Hellevoet te Hellevoetsluis 213 DED 11-10-1958 Het bedrijfsvaardig opstellen en leveren van een diesel elektrisch aggre gaat t.b.v. Decca 8 mm radar apparatuur etc. 8 255,— Motorenfabriek „Samofa" N.V. te Harderwijk 214 DED 14-10-1958 Overeenkomst tot wijziging van ovk. 45 DED, dd. 8-11-1956 wegens huur v. e. gedeelte v/h perceel t.b.v. opstelling woonbarak Mr. Th. Rijnberg te Bergen (N.H.) 215 DED 21-10-1958 Het maken van steigers en meergelegenheden in de werkhaven te Wil lemstad 27 450,— J. K. Simon, Aannemingsbedrijf N.V. te Schiedam Nummer van de overeenkomst Datum Omschrijving der werken Aannemingssom Aannemer 216 DED 14-11-1958 Te verlenen vergoeding aan Woningstichting Gemeentebelang voor schade aan de aan deze woningstichting in eigendom toebehorende wo ningen als gevolg v/h maken van stormvloedkering Hollandsche IJssel 14 077,24 Woningstichting Gemeentebelang te Krimpen a/d IJssel 217 DED 15-12-1958 Te verlenen vergoeding voor schade aan de aan haar in eigendom toe behorende schoolgebouwen (annex woning) aldaar, als gevolg van het maken van een stormvloedkering in de mond van de Hollandsche IJssel bij Krimpen met bijkomende werken 3 666,37 Gemeente Krimpen a/d IJssel 218 DED 8-11-1958 Het maken van de onderbouw van een gedeelte van een loopsteiger als mede van meergelegenheid in de nieuwe gemeentehaven te Bruinisse 37 800,— R. Boltje Zonen N.V. te Zwolle 219 DED 26-11-1958 Te verlenen vergoeding aan J. Aalbers voor schade aan hem in eigen dom toebehorende woning als gevolg van het maken van stormvloed kering Hollandsche IJssel 2 115, J. Aalbers te Krimpen a/d IJssel 220 DED 24-11-1958 Te verlenen vergoeding aan firma „Gego" voor schade a/d opstallen op het haar in eigendom toebehorende perceel als gevolg van het maken van stormvloedkering Hollandsche IJssel 8 305,— Firma „Gego" te Krimpen a/d IJssel 221 DED 28-11-1958 Te verlenen vergoeding aan P. Breedijk voor schade wegens gemis aan welwater als gevolg van het maken van stormvloedkering Hollandsche IJssel 44,44 P. Breedijk te Capelle a/d IJssel 222 DED 20-11-1958 Overeenkomst tot aanvulling van de regie-ovk. no. 156 DED dd. 19-2-1958 voor het uitvoeren van praktijkonderzoek inzake bodembe scherming en dambouw N.V. Baggermij. Bos Kalis te Sliedrecht 223 DED 15-12-1958 Te verlenen vergoeding aan J. Man voor schade a/h hem in eigendom toebehorend pand als gevolg van het maken van stormvloedkering Hollandsche IJssel 245,— J. Man te Krimpen a/d IJssel 225 DED 28-11-1958 Te verlenen vergoeding aan J. Burggraaf voor schade aan de hem in eigendom toebehorende woning als gevolg van het maken stormvloed kering Hollandsche IJssel 750,— J. Burggraaf te Krimpen a/d IJssel. 226 DED 15-12-1958 Te verlenen vergoeding aan Mevr. T. A. Noordegraaf voor schade aan de haar in eigendom toebehorende panden als gevolg van het maken stormvloedkering Hollandsche IJssel 2 961,— T. A. Noordegraaf en Q. Klerk te Unterdacht (Did.) 227 DED 3-12-1958 Te verlenen vergoeding aan N. Breedijk voor bedrijfsschade wegens ge mis aan koelwater als gevolg van het maken stormvloedkering Holland sche IJssel 516,71 N. Breedijk te Krimpen a/d Lek 228 DED 26-11-1958 Het maken en everen van een stalen dieselmotorvlet met toebehoren t.b.v. de Volkerakwerken 84 000,— Firma Mulder Rijke te IJmuiden

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1959 | | pagina 29